ПРИКАЗ Минархстройэнерго РК от 07.05.2001 № 136-ОД
<ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ>
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕМКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОРОЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО РЕСПУБЛИКИ КОМИ", "ПЕРЕЧНЕМ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ), НА КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ", "ПОЛОЖЕНИЕМ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕМКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СИСТЕМЕ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОРОЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО РЕСПУБЛИКИ КОМИ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Приказа Минархстройэнерго РК от 11.09.2002 № 173-ОД.
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
ПРИКАЗ
от 7 мая 2001 г. № 136-ОД
В целях эффективного использования средств территориального дорожного фонда Республики Коми и дальнейшего совершенствования планирования, организации, приемки и использования результатов работ по внедрению новых технологий и проведению научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в дорожном хозяйстве Республики Коми приказываю:
1. Ввести в действие с 1 мая 2001 года:
1.1. Положение по планированию, организации, приемке и использованию результатов работ по внедрению новых технологий в системе Коми республиканского дорожного департамента Минархстройэнерго Республики Коми.
1.2. Положение по планированию организации, приемке и использованию результатов научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в системе Коми республиканского дорожного департамента Минархстройэнерго Республики Коми.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главное управление строительства и инвестиций Минархстройэнерго Республики Коми.
Министр
В.БИБИКОВ
Введено
в действие
Приказом
Минархстройэнерго
от 7 мая 2001 г. № 136-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕМКЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ДОРОЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
I. Общая часть
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и реализации плана работ по внедрению новых технологий, организации их проведения, а также порядок приемки, организации наблюдений и проведения испытаний на опытных участках, анализа, обобщения и использования результатов опытных работ в системе Коми Республиканского дорожного департамента Минархстройэнерго Республики Коми (далее Коми РДД).
1.2. Данным Положением следует руководствоваться Коми РДД, дорожным организациям при планировании, организации, приемке и использовании результатов работ по внедрению новых технологий и проведению НИОКР.
1.3. Настоящим Положением предусмотрены следующие направления работ по освоению новых технологий:
- разработка научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (далее НИОКР), в случаях отсутствия в законченных научно - исследовательских разработках рекомендаций по проведению опытных работ, внедрения зарубежных технологий и отечественного передового опыта, имеющего отраслевое значение;
- опытное строительство (реконструкция, ремонт, содержание) участков и объектов, изготовление опытной продукции;
- внедрение НИОКР в дорожном хозяйстве.
1.4. Источниками финансирования работ по внедрению новых технологий являются:
- Территориальный дорожный фонд:
- статья "научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы";
- статья "строительство и реконструкция автомобильных дорог";
- статья "ремонт и содержание автомобильных дорог".
- Другие источники финансирования (собственные средства подрядчиков и т.п.).
1.5. Положение может дополняться и уточняться с учетом изменения действующего законодательства, вновь принимаемых нормативных правовых актов и изменяющихся конкретных условий работы.
II. Формирование плана работ по
внедрению новых технологий
2.1. План работ по внедрению новых технологий (далее План внедрения) формируется Коми РДД на основе федеральных и отраслевых научно - технических программ, законченных научных исследований, решений коллегии и научно - технического совета (НТС) Коми РДД, предложений дорожных научно - исследовательских, учебных и других организаций.
2.2. Ответственным и координирующим органом по формированию Плана внедрения является Управление контроля качества и приемки работ, технический отдел Коми РДД.
2.3. План внедрения формируется из двух разделов (Приложение № 1):
- Раздел 1 "Проведение опытных работ по новым технологиям";
- Раздел 2 "Внедрение новых технологий".
Во второй раздел включаются технологии и разработки, прошедшие опытную апробацию и обеспечившие положительный результат.
2.3. Формирование Плана внедрения осуществляется по следующему регламенту:
2.3.1. Организации в срок до 01.10 текущего года представляют в УККиПР предложения к проекту Плана внедрения на будущий год в соответствии с Приложениями № 1.1 и 1.2. Предложения, поступившие после указанного срока, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
2.3.2. УККиПР проверяет полноту представленных материалов и в соответствии с их технической направленностью передает на экспертизу в комиссии НТС.
2.3.3. В материалах, представляемых на рассмотрение в комиссии, в обязательном порядке должны присутствовать следующие сведения:
- актуальность разработки и внедрения новой технологии;
- новизна, преимущества предлагаемых решений, методов, способов, технологий;
- область применения;
- (генеральный) исполнитель;
- наличие согласования с организацией - исполнителем (внедряющей организацией);
- объекты внедрения;
- предлагаемые объемы внедрения;
- источники финансирования, их объемы и график финансирования;
- сроки освоения новой технологии;
- эффективность предлагаемой новой технологии.
2.3.4. Комиссии НТС проводят экспертизу представленных материалов и в срок до 01.11 текущего года возвращают их в УККиПР вместе с экспертными заключениями по каждой теме Плана внедрения.
2.3.5. УККиПР в срок до 20.11 текущего года на основании заключений, представленных комиссиями НТС, формирует проект Плана внедрения на следующий год по форме Приложения № 3.
2.3.6. Проект Плана внедрения обсуждается на научно - техническом совете Коми РДД.
2.3.7. По итогам рассмотрения на НТС в проект Плана внедрения вносятся изменения и дополнения, после чего он не позднее 20.12 текущего года представляется на рассмотрение руководству Коми РДД и на утверждение министру Архстройэнерго РК.
2.4. УККиПР в месячный срок после утверждения Плана внедрения организует его издание и рассылку во все отделы Коми РДД и исполнителям, а также генподрядным организациям.
III. Заключение договоров
3.1. Заказчиками работ по Плану внедрения могут выступать Коми РДД или подрядная организация.
3.2. Заключение договоров, в которых заказчиком является Коми РДД:
3.2.1. Организации - исполнители в 2-х-недельный срок после получения утвержденного Плана внедрения представляют заказчику проект договорной документации по запланированной теме.
В случаях необходимости выполнения работ по НИОКР в соответствии с Планом внедрения договорная документация на них оформляется в составе согласно п. 3.2 Положения по планированию, организации, приемке и использованию результатов научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ в системе Коми РДД Минархстройэнерго, утвержденного приказом министра № _____ от "____"________________г.
Договорная документация на выполнение опытных и внедренческих работ по новым технологиям строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них оформляется в виде приложений к ежегодно заключаемым с органами управления дорожным хозяйством Государственным контрактам на выполнение подрядных работ (Приложения № 2; 2.1 и 2.2).
3.2.2. В случае выполнения работ несколькими организациями - исполнителями договор заключается с генеральным исполнителем, который осуществляет координацию работ соисполнителей и несет полную ответственность за работу соисполнителей (субподрядчиков).
3.2.3. Полученная заказчиком договорная документация рассматривается структурным подразделением Коми РДД, курирующим направление работы по представленной теме, и визируется:
- начальником этого структурного подразделения;
- заместителем руководителя Коми РДД, курирующим работу этого структурного подразделения.
3.2.4. После этого договорная документация передается в УККиПР, где она визируется начальником Управления и представляется на визы:
- начальнику Технического отдела;
- начальнику Планово - договорного отдела;
- юристу.
3.2.5. Оформленная таким образом договорная документация представляется на подпись первому заместителю генерального директора Коми РДД.
3.2.6 Договорная цена на научную разработку и внедренческие работы, выполняемые в срок до 12 месяцев, как правило, корректировке не подлежит.
3.2.7 Договорная цена на научную разработку и внедренческие работы, выполняемые в срок, превышающий 12 месяцев, может быть скорректирована по согласованию сторон в части объема работ, превосходящих 12 месяцев. Изменение стоимости выполняемых работ осуществляется по объективным причинам при наличии мотивированных обоснований и по методике, согласованной с заказчиком.
3.2.8. Договорная документация составляется в 4-х экземплярах. Три экземпляра хранятся в Коми РДД (в Юридическом отделе, УККиПР и в отделе, курирующем тему), один экземпляр передается исполнителю.
IV. Контроль за ходом выполнения и порядок
приемки работ
4.1. Заказчик осуществляет контроль за качественным и своевременным выполнением исполнителем условий договора.
4.2. Контроль за ходом выполнения и приемка научно - исследовательских работ, проводимых по Плану внедрения и заказчиком по которым является Коми РДД, осуществляется в соответствии с V, VI и VII разделами Положения по планированию, организации, приемке и использованию результатов научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ в системе Минархстройэнерго Республики Коми в области дорожного строительства, утвержденного приказом Минархстройэнерго № ____ от_________.
4.3. Коми РДД имеет право проверить на любом этапе ход выполнения научно - исследовательских, опытных и внедренческих работ, а также правильность расходования исполнителем выделенных на эти цели средств.
4.4. Контроль качества выполнения опытных и внедренческих работ по новым технологиям строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляется на основании "Временной инструкции по проведению проверок качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений", утвержденной 31.01.96 г. руководством ФДД Минтранса России.
4.5. Выполнение опытных работ по новым технологиям ведется, как правило, при обязательном научном сопровождении организации - разработчика.
4.6. Приемка опытных и внедренческих работ по новым технологиям строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и сооружений на них осуществляется комиссией, назначаемой руководством организации - заказчика.
В состав комиссии включаются представители заказчика, организации - исполнителя (подрядчика), организации - разработчика, научных и проектных организаций, внедренческих центров и инспекции Госархстройнадзора РК.
4.7. Комиссия в 10-дневный срок после окончания внедрения технологии осуществляет освидетельствование участка и приемку работ, по результатам которых составляется Акт о внедрении технологии.
4.8. Комиссия обязана отразить в Акте соответствие фактически выполненных работ требованиям научной разработки по новой технологии и объемам, предусмотренным Планом внедрения, а также оценить правильность определения эффективности разработки. Расчет экономической эффективности, подписанный руководителем и главным бухгалтером внедряющей организации (подрядчика), прикладывается к Акту внедрения.
В Акт включаются рекомендации комиссии о возможности дальнейшего массового использования новой технологии.
4.9. Технология считается внедренной и может быть рекомендована для массового использования, если в процессе ее освоения по Плану внедрения:
- выполнены все требования, изложенные в разработке; получены положительные результаты, подтверждающие экологическую, технико - экономическую эффективность внедрения;
- решены производственными организациями все экологические, технические, экономические и организационные вопросы, связанные с освоением новшества;
- оформлены Акты о внедрении технологии.
4.10. Акты внедрения составляются в 3-х экземплярах и передаются:
- организации - исполнителю (подрядчику);
- Коми РДД;
- организации - разработчику.
4.11. Если комиссия выявит несогласованные с организацией - разработчиком отступления от требований внедряемой научной разработки, то выполненные работы не включаются в отчет о выполнении заданий Плана внедрения. Затраты, связанные с освоением новой технологии, в этом случае относятся на счет исполнителя.
4.12. Приемка построенных и реконструированных участков дорог и сооружений на них с применением новых технологий осуществляется в установленном порядке в соответствии с "Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог", утвержденными приказом Минтранса России от 25.07.94 г. № 59.
4.13. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог, выполненных с применением новых технологий, осуществляется в установленном порядке в соответствии с ВСН 19-89.
4.14. При получении положительных результатов по итогам внедрения (опытного внедрения) новых технологий организация - заказчик (в Коми РДД - Отдел - куратор по внедрению технологии) вносит предложения по проведению для заинтересованных дорожных организаций семинаров, школ освоения новых технологий.
4.15. Результаты работы по внедрению новых технологий ежегодно в срок до 25 декабря рассматриваются НТС и руководством Коми РДД. Отчет о внедрении новых технологий и проведению НИОКР в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется на утверждение министру Архстройэнерго РК.
V. Ответственность сторон
5.1. Ответственность сторон по заключаемым договорам на создание научно - технической и другой продукции регламентируется условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми.
5.2. В данном разделе договора должны быть отражены процедуры и регламент устранения отступлений (отклонений) от условий договора с указанием материальной и другой ответственности обеих сторон.
Приложение № 1 - Форма Плана внедрения новых технологий.
Приложение № 1.1 - Предложения в План внедрения на 200_ г.
Приложение № 1.2 - Программа (План) работ по внедрению новой технологии.
Приложение № 2 - Государственный контракт на выполнение подрядных работ.
Приложение № 2.1 - Техническое задание по Государственному контракту по теме _______________________________________________.
Приложение № 2.2 - План - график финансирования по реализации Государственного контракта по ________________________.
Приложение № 3 - Задание Коми РДД по Плану внедрения новых технологий и материалов на 200__ г. по теме _____________________.
Приложение № 3.1 - Перечень участков территориальных автомобильных дорог (дорожных сооружений), на которых предусматривается внедрение новых технологий и материалов по теме _________________________________________________________________.
Приложение № 3.2 - Перечень работ, выполняемых по теме_____________________________________________________________.
Приложение № 3.3 - План - график финансирования работ по теме ____________________________________________________________.
Приложение № 1
Утверждаю
Гендиректор Коми РДД
__________В.И.Худяев
"__"________ 200_ г.
ПЛАН
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМИ РДД НА 200_ Г.
Предложение в План внедрения на 200_ г. 1. Наименование темы
__________________________________________________________________
(Полное наименование темы)
1. Генеральный разработчик___________________________________
(Полное наименование организации, авторского коллектива)
3. Наличие нормативной, научно - технической документации:
__________________________________________________________________
4. Отличия, новизна и преимущества___________________________
(Указывается, чем конкретно будут отличаться свойства
материалов, конструкций, технологий. Дается оценка новизны,
преимущества, которые будут достигнуты в результате работы)
5. Содержание работы ________________________________________
(Указывается предполагаемый перечень работ, который
__________________________________________________________________
должен быть выполнен Исполнителем. В данном разделе должны быть
коротко перечислены все виды работ и их этапы, которые позволили
бы дать объективную оценку трудозатрат и стоимости работы)
6. Исполнитель ______________________________________________
(Указывается, кто будет использовать новую технологию)
7. Предполагаемый источник финансирования____________________
__________________________________________________________________
(Бюджет, ТДФ, Фонд НИОКР и т.п.)
8. Ориентировочная стоимость работ __________________________
(Указывается стоимость всего комплекса работ с
представлением ориентировочного расчета обоснования стоимости
работ)
9. Ориентировочные сроки выполнения работ ___________________
(В месяцах на полный комплекс работ, начало, окончание)
Руководитель (организации и т.п.) __________________ (Ф.И.О.)
Приложение № 1.2
ПРОГРАММА (ПЛАН)
работ по внедрению технологии ________________
<*> В случаях необходимости
Итого:
в том числе:
ТДФ:
ст. "НИОКР"
ст. "Внедрение"
ст. "Ремонт и строительство"
Другие источники
Примечание. ТДФ - Территориальный дорожный фонд
Приложение № 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
№ ______
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАКТА: __________________________________________
г. _______________ "___"______200__ г.
Настоящий Государственный контракт заключен между ________________
(далее именуемый Заказчик) в лице _______________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
(далее именуемый Подрядчик) лице ________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, с другой стороны.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Определения ____________________________________________
Раздел 2. Предмет Государственного контракта _____________________
Раздел 3. Управление Государственным контрактом __________________
Раздел 4. Формы, размеры и порядок финансирования_________________
Раздел 5. Права и обязанности Заказчика___________________________
Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика__________________________
Раздел 7. Сроки выполнения работ__________________________________
Раздел 8. Порядок приемки и оплаты работ__________________________
Раздел 9. Порядок контроля за выполнением работ___________________
Раздел 10. Имущественная ответственность _________________________
Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы _____________________
Раздел 12. Расторжение Государственного контракта ________________
Раздел 13. Прочие условия_________________________________________
Раздел 14. Решение спорных вопросов_______________________________
Раздел 15. Срок действия Государственного контракта и юридические
адреса сторон
Понятия, применяемые в настоящем Государственном контракте
означают следующее:
"Стороны": Заказчик и Подрядчик. "Заказчик " -
____________________________________
"Подрядчик" - ___________________________________
"Объекты" _______________________________________
"Государственный контракт" - настоящий документ, включает все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ.
"Временные сооружения" - специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно - монтажных работ и обслуживания работников строительства.
"Строительная площадка" - переданный по акту Заказчиком Подрядчику земельный участок на период выполнения всех работ в рамках настоящего Государственного контракта.
Граница стройплощадки объекта обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом.
Границей объектов линейного строительства (автодороги, железной дороги, линий электропередач, трубопроводов и т.д.) является полоса отвода, размеры которой фиксируются в проекте организации строительства, а ее отсчет ведется от оси сооружения. Указанная полоса отвода ограждениями или специальными знаками не фиксируется.
"Работы" - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, включают строительные, монтажные и работы по устранению дефектов.
"Скрытые работы" - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.
"Проектно - сметная документация" - технический проект, рабочий проект, проект организации строительства, сводный сметно - финансовый расчет, сметы по рабочим чертежам, технические условия и паспорт на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов - изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.
"Исполнительная документация" - комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ: сертификаты, технические паспорта и другие документы; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных отечественных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
"Компенсируемое событие" - событие, связанное с изменением условий Государственного контракта по инициативе заказчика и обуславливающее его обязанность по уплате подрядчику соответствующих компенсационных выплат.
2. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. В целях развития (модернизации и повышения технического
уровня) сети автомобильных дорог общего пользования Российской
Федерации стороны заключили настоящий Государственный контракт,
согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению дорожно - строительных работ на________________________
(наименование инвестиционного проекта на дорожные работы)
а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить
их в соответствии с условиями настоящего Государственного
контракта.
2.2. Коммерческие, технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики работ, являющихся предметом настоящего Государственного контракта, определяются в соответствии с "Техническим заданием" (Приложение № 1) и согласованными сторонами до начала выполнения работ проектно - сметными документами, являющимися неотъемлемой частью Государственного контракта.
2.3. Сроки реализации инвестиционного проекта и отдельных его этапов определяются в соответствии с "Планом - Графиком реализации инвестиционного проекта", являющимся неотъемлемой частью Государственного контракта (Приложение № 2).
2.4. Контроль за ходом и результатами реализации инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов, согласованного сторонами "Перечня нормативных документов обязательного и рекомендательного характера" (Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью Государственного контракта.
2.5. В результате реализации инвестиционного проекта, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, и отдельных его этапов Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных "Техническим заданием на инвестиционный проект" (Приложение № 1) и "Планом - Графиком реализации инвестиционного проекта" (Приложение № 2).
2.6. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.
3. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ
3.1. Интересы Заказчика по управлению Государственным
контрактом представляет___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
который с момента заключения настоящего Государственного
контракта будет принимать непосредственное участие в
регулировании инвестиционной деятельности по объекту и
формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор за
выполнением работ по Государственному контракту, а также
уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом
выполнения Государственного контракта.
3.2. Интересы Подрядчика по Государственному контракту
представляет______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
4. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Настоящим Государственным контрактом предусмотрено финансирование проекта Заказчиком общим объемом __________________ __________________________________________________________ рублей, распределенное по срокам в соответствии с "Планом - Графиком реализации инвестиционного проекта" (Приложение № 2), согласованного обеими сторонами.
4.2. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком:
- условий и сроков, предусмотренных "Техническим заданием" (Приложение № 1) и "Планом - Графиком" (Приложение № 2);
- обязательств (если таковые имеются) по долевому финансированию проекта за счет собственных, заемных и привлеченных средств.
4.3. Оплата работ осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта приемки (Ф-3) в соответствии с расчетами текущей стоимости выполненных работ.
Под стоимостью выполненных работ в этом случае понимается сумма расчетов текущих стоимостей различных видов выполненных работ, определенная с учетом инфляционных процессов и изменений в размерах налогообложения, установленного нормативными актами.
4.4. Суммарные размеры промежуточных расчетов за выполненные работы, предусмотренные в составе пускового комплекса, производятся в пределах 95% их стоимости.
Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода пускового комплекса (очереди) в эксплуатацию.
4.5. В случае изменения стоимости выполненных работ в процессе реализации проекта, вызванного объективными причинами, ее уточнение производится на основании расчетов, согласованных сторонами, и оформляется дополнительным соглашением.
4.6. Методика расчета контрактной цены на период действия Государственного контракта определяется и согласовывается сторонами на основании действующих нормативных документов в срок _____ и является неотъемлемой частью Государственного контракта.
4.7. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере не менее __% от стоимости квартального или месячного (по согласованию сторон) задания, установленного по "Плану - Графику" и рассчитанного с учетом принятой сторонами методики определения контрактной цены.
Перечисление аванса осуществляется не позднее чем за __ дней до начала выполнения работ, предусмотренного по календарному плану и в соответствии с "Планом - Графиком".
Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ и суммам предъявленных к оплате работ (или по дополнительному соглашению сторон).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с разделом 2, 4 настоящего Государственного контракта, своевременную экспертизу, утверждение и выдачу проектно - сметной документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам, участвует в приемке объектов в эксплуатацию.
5.2. Обязанности Заказчика по условиям постановки и порядка передачи оборудования для монтажа, комплектующих изделий, конструкций и основных строительных материалов устанавливаются на основании дополнительного соглашения между сторонами являющегося неотъемлемой частью Государственного контракта.
5.3. Заказчик представляет все необходимые документы о земельном отводе, совместно с землепользователем определяет местоположение резервов грунта и совместно с Подрядчиком заключает Государственный контракт на право их разработки. Заказчик финансирует, а Подрядчик выполняет контрактные обязательства по дополнительному Государственному контракту, если таковой необходим.
5.4. Заказчик должен:
- не менее чем за 30 дней до начала работ передать Подрядчику документы (копии документов), подтверждающие право Заказчика на использование земель в соответствии с Графиком (планом) занимаемых земель и на разработку карьеров с результатами лабораторных испытаний;
- за 15 дней до начала работы передать по Акту Подрядчику геодезическую разбивочную основу;
- не менее чем за 30 дней передать Подрядчику материалы согласований по источникам энерго- и водоснабжения;
- не менее чем за 15 дней до начала работы по "Плану - Графику" передать Подрядчику материалы согласований, необходимые по действующим нормативным актам для производства данной работы;
- не менее чем за месяц до начала работы по "Плану - Графику" передать Подрядчику ___ комплекта проектно - сметной документации по данной работе;
- до начала работ проверить готовность Подрядчика к входному и операционному контролю качества;
- принять работу и оформить документы по оплате в срок.
5.5. Заказчик обязан в своем распоряжении о приостановке работ указать с ссылкой на соответствующую статью, расценивается ли приостановка работ как компенсируемое событие или нет.
Права Заказчика
5.6. Заказчик или уполномоченные им лица (Инспекторы) имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Государственному контракту.
5.7. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:
- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный Техническим заданием уровень качества;
- о замене работника Подрядчика и замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по Государственному контракту;
- по вопросам Подрядчика, заданным в соответствии с п. 6.10.2 настоящего Государственного контракта.
5.8. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения, полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком Распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс - мажорных обстоятельств.
5.9. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.
Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Государственного контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.
5.10. Заказчик имеет право интерпретировать (классифицировать) свои распоряжения в части определения компенсируемого события лишь в соответствии с п. 7.4.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Обязательства Подрядчика
6.1. Подрядчик определяет очередность и заказывает через Заказчика необходимое количество экземпляров проектно - сметной документации.
6.2. Подрядчик выполняет все дорожные работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
6.3. Дорожные работы выполняются в полном соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, приведенных в перечне (Приложение № 3).
Подрядчик обязан иметь нормативные документы, указанные в перечне (Приложение № 3).
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. До начала работ предъявить Заказчику лицензию на осуществление строительной деятельности, в том числе на разработку карьеров и сосредоточенных резервов.
6.4.2. До начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в т.ч. у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства.
Лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.
6.4.3. Перед началом подготовительных работ (переустройство коммуникаций, снятие растительного слоя и т.д.) произвести детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов, сохраняя ее на весь период строительства.
6.4.4. Не позднее 1 числа следующего после приемки выполненных работ месяца представить Заказчику отчет по выполнению Плана - Графика строительства объекта.
6.4.5. Принять поставляемые на приобъектный склад, согласно п. 5.2 настоящего Государственного контракта, необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку и складирование, а также обеспечить их сохранность.
Подрядчик использует полученные в соответствии с п. 5.2 настоящего Государственного контракта строительные материалы, изделия, конструкции, денежные ресурсы только на объектах Заказчика.
6.4.6. Во время проведения работ выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих дорогах в соответствии с проектом организации работ, представленным Заказчиком или разработанным Подрядчиком (за отдельную плату) и согласованным с Заказчиком.
6.4.7. Для дополнения к геодезической основе, созданной Заказчиком, производить сгущение геодезических пунктов основы в объеме, достаточном для производства всех разбивочных работ и контроля, поддерживать в сохранности геодезическую основу Заказчика.
Подрядчик за 3 дня извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ.
6.4.8. Выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок продолжительностью __ месяцев, который начинается с той даты, когда подписан акт Государственной приемочной комиссии.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.
Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или неправильной эксплуатации объекта.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Субподрядные организации (далее Субподрядчики).
Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.
Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.
6.5.1. Подрядчик принимает на себя затраты, связанные с проведением конкурсов по выбору субподрядных организаций на выполнение работ, а также представляет эти организации на утверждение Заказчику.
6.5.2. В случае, если Подрядчик заключает Государственный контракт с Субподрядчиком, не представленным на утверждение Заказчику, или заменяет Субподрядчика, он должен получить письменное согласие Заказчика.
Подрядчик должен уведомить Заказчика о передаче работ на субподряд и представить данные о квалификации Субподрядчика не позже чем за месяц до начала работ по Плану - графику.
6.6. В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного Субподрядчика или в случае распоряжения Заказчика, Подрядчик имеет право найти другого Субподрядчика или выполнить работы собственными силами.
Подрядчик несет ответственность за выбор Субподрядчика, и приостановка или задержка работ по причине замены Субподрядчика не является компенсируемым событием.
6.7. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов помимо предоставленных Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований земельного законодательства.
6.8. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика, иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Государственного контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу с ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или Государственного контракта.
6.9. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
Права Подрядчика
6.10. Подрядчик имеет право:
6.10.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Государственным контрактом, при согласовании с Заказчиком.
Внесение изменений в установленные сроки производится по согласованию сторон в письменной форме и при условии обеспечения Подрядчика утвержденной проектно - сметной документацией.
6.10.2. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Государственному контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в ___-дневный срок в форме Распоряжения.
Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Государственного контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Сроки ввода объектов:
__________________________________________________________________
7.2. Согласно п. 1.2 настоящего Государственного контракта сроки выполнения работ определяются Планом - Графиком (Приложение № 2). В случае расхождения даты начала работ, установленной в распоряжении Заказчика, и даты начала работ по Плану - Графику, все сроки выполнения работ по Плану - Графику соответствующим образом корректируются на количество календарных дней, равных периоду между датой начала работ и датой начала работ по Плану - Графику.
Датой начала работ является дата, когда Подрядчик может приступить к выполнению Государственного контракта, т.е. после соблюдения условий Государственного контракта в части функций Заказчика.
7.3. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки. Никакая корректировка сроков на протяжении действия Государственного контракта не производится, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.
7.4. Компенсируемыми являются следующие события:
- приостановка работ по распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика и не по причине погодных явлений, не являющихся непредвиденными событиями;
- приостановка работ, вызванная ошибками в Проектной документации, предоставленной Заказчиком.
7.5. Подрядчик по каждому компенсируемому событию представляет Заказчику затраты по ним и изменения сроков выполнения работ.
7.6. Корректировка сроков оформляется внесением изменений в План - График с обоюдного согласия Заказчика и Подрядчика.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
8.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, оговоренные настоящим Государственным контрактом (Приложение № 1).
Промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся Предметом оплаты по Государственному контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
8.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ, а при необходимости горюче - смазочными материалами за дополнительную плату.
8.3. Подрядчик за 10 суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.
8.4. Подрядчик за 30 дней обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
8.5. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления об изменении даты приемки, дата приемки, предложенная Подрядчиком считается принятой.
Ежемесячная приемка работ производится 25-28 числа каждого месяца, оформляются и подписываются документы по приемке - сдаче выполненных работ (акт Ф-3) либо распоряжение об установлении дефектов с указанием даты повторной приемки.
До 30 числа текущего месяца Подрядчик обязан представить акт Ф-3. Основанием для оплаты является акт приемки - сдачи, подписанный обеими сторонами.
8.6. Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 15 календарных дней с момента подписания акта приемки - сдачи.
Срок оплаты определяется датой проводки платежных документов через банк Заказчика.
8.7. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.
8.8. В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной проверки.
8.9. Подрядчик при использовании карьеров и сосредоточенных резервов Заказчика производит плату за недра с последующей компенсацией этих затрат Заказчиком за фактически выполненные объемы по Государственному контракту.
8.10. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню), предъявляемые к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам, в случае своевременной оплаты работ.
При задержке оплаты компенсацию осуществляет Заказчик.
9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов, представленных в перечне (Приложение № 3).
Любое отклонение от проектных решений при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.
9.1.1. Любое отклонение от требований нормативных документов, приведенных в Приложении № 3, является дефектом.
9.1.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований проектной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.
9.2. Заказчик в течение всего срока действия Государственного контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.
Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 10 "Имущественная ответственность".
При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.
В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признаваемая обеими сторонами.
9.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Имущественная ответственность сторон по Государственному контракту определяется в соответствии с Приложением № 4 "Финансово - экономические санкции за нарушения договорных обязательств".
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне проложения трассы дороги, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п. и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Государственного контракта.
О наступлении форс - мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.
11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
11.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Государственного контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
12.1. Заказчик вправе расторгнуть Государственный контракт в следующих случаях:
- задержки по вине Подрядчика начала строительства более чем на 30 дней от даты, установленной Государственным контрактом;
- необеспечения требуемого качества производства работ согласно Техническим условиям к Государственному контракту;
- консервации объекта;
- лишения Подрядчика лицензии на строительную деятельность;
- других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
12.2. Подрядчик вправе расторгнуть Государственный контракт в следующих случаях:
- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3 месяцев;
- утраты Заказчиком возможности финансирования;
- систематического (более 2 раз в квартал) нарушения сроков оплаты и перечисления аванса.
12.3. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Государственного контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение месяца.
При оставлении уведомления без ответа инициатор расторжения Государственного контракта обращается с иском о расторжении в Арбитражный суд.
12.4. При расторжении Государственного контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
При расторжении Государственного контракта в одностороннем порядке виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки и упущенную выгоду.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Государственного контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, государственными нормативными документами и отраслевым тарифным соглашением.
13.2. Заказчик и Подрядчик в период строительства все споры выносят на разрешение в Третейский суд в качестве 1-й инстанции по урегулированию разногласий. При отсутствии согласия стороны руководствуются п. 13.1 настоящего Государственного контракта.
13.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13.4. Права собственности на капитал, созданный в результате реализации проекта, принадлежат государству.
13.5. По поручению Подрядчика Заказчик может производить расчеты за выполненные работы непосредственно с представителем Подрядчика.
13.6. Вопросы, связанные с экономией проектных решений, решаются на основании Дополнительного соглашения между Подрядчиком и Заказчиком.
13.7. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню), предъявленные к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам, за исключением, если выполненные работы оплачены без нарушения договорных обязательств и в срок.
13.8. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Государственного контракта - коммерческую, техническую и иную относящуюся к данному объекту.
13.9. После утверждения акта Госкомиссии о вводе объекта (пускового комплекса) в эксплуатацию Заказчик выплачивает Подрядчику средства на премирование за ввод в сумме, определяемой по существующей методике на момент ввода.
Процент премии за ввод распределяется следующим образом:
- Подрядчику - ___ процентов от___________
- Заказчику - ___ процентов от____________
- Проектной организации - ___ процентов от________.
14. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Государственного контракта, рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
15.1. Срок действия Государственного контракта:
начало - ________.
окончание - __________.
15.2. Государственный контракт, заключенный на срок более одного года, подлежит уточнению по результатам выполнения завершенных этапов, а также с учетом экономической конъюнктуры и возможностей Заказчика.
15.3. Адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик:___________________________
Подрядчик:_____________________________
Приложения
1. Техническое задание на инвестиционный проект.
2. План - График реализации инвестиционного проекта.
3. Перечень нормативных документов обязательного и рекомендательного характера.
4. Финансово - экономические санкции за нарушения договорных обязательств.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
М.П. М.П.
Приложение № 2.1
Приложение
к Государственному контракту
Техническое задание на
внедрение новой технологии
по Плану внедрения
новых технологий
Коми РДД на 200_г.
1. Наименование новой технологии__________________________________
2. Разработчик технологии_________________________________________
3. Нормативно - техническая документация для внедрения новой
технологии (проведения опытных работ)_____________________________
4. Объект внедрения ______________________________________________
5. Объем внедрения________________________________________________
6. Объем и источник финансирования _______________________________
7. Основные объемы строительно - монтажных работ, подлежащих
выполнению
----T-----------------------T-----T-----T---------------T--------¬
¦ № ¦Название конструктивных¦Ед. ¦Объем¦ В том числе по¦Субподр.¦
¦п/п¦элементов и видов работ¦изме-¦ ¦ кварталам ¦органи- ¦
¦ ¦ ¦рения¦ +---T---T---T---+зации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+--------+
+---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+--------+
+---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+--------+
+---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+--------+
+---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+--------+
L---+-----------------------+-----+-----+---+---+---+---+---------
Приложение № 2.2
ПЛАН - ГРАФИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО __.__.____
..__.__.________________......._________
----T-------------------T------T-------------------------T-------¬
¦N№ ¦Наименование этапов¦Объем,¦ В том числе по кварталам¦ Ввод ¦
¦п/п¦ и видов работ ¦тыс. +-----T------T------T-----+ (км, ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦шт,...)¦
+---+-------------------+------+-----+------+------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------------------+------+-----+------+------+-----+-------+
+---+-------------------+------+-----+------+------+-----+-------+
+---+-------------------+------+-----+------+------+-----+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+------+-----+------+------+-----+--------
Утверждено Заказчиком: Согласовано Подрядчиком:
Приложение № 3
Утверждаю
Генеральный директор
Коми РДД
___________Худяев В.И.
"___"__________ 200 г.
ЗАДАНИЕ
ПО ПЛАНУ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛОВ НА 200__Г.
В соответствии с Положением о Коми республиканском дорожном департаменте Минархстройэнерго (далее Коми РДД) и Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1033:
1. Коми РДД выполняет функции Заказчика по теме
Плана внедрения новых технологий и материалов на 200__ г.
2. Финансирование работ, указанных в п. 1 настоящего Задания, будет осуществляться согласно плану - графику (Приложение № 3.3). Работы, выполненные сверх лимитов, установленных Коми РДД, финансироваться не будут.
3. При выполнении Задания Коми РДД должен:
3.1. Заключить договора с научно - исследовательскими и подрядными организациями в соответствии с Планом внедрения новых технологий и материалов на 200__г.
3.2. Обеспечить финансирование заключенных договоров.
3.3. Обеспечить контроль за реализацией заключенных договоров (включая обследование опытных участков).
3.4. Представлять ежеквартально отчеты Минархстройэнерго о выполнении данного поручения не позднее 10 числа первого месяца следующего квартала.
3.5. Представлять в Минархстройэнерго:
- копии заключенных договоров
- копии актов сдачи - приемки выполненных работ
- копии счетов
- отчеты о результатах внедрения новых технологий.
3.6. Сообщать Минархстройэнерго по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
Приложение № 3.1 Перечень участков территориальных автомобильных дорог (дорожных сооружений), на которых предусматривается внедрение новых технологий и материалов по теме.
Приложение № 3.2 Перечень работ, выполняемых по теме
Приложение № 3.3 План - график финансирования по теме
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Согласовано:
Приложение № 3.1
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ (ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ), НА КОТОРЫХ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ
---------------------T------------T------------------------------¬
¦ Статьи расходов ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦ тыс. руб. +-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦1. НИОКР <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦2. Внедрение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦3. Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+------+
¦4. Ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+------------+-------+-------+-------+-------
-------------------------------
<*> в случае необходимости
Введено
в действие
Приказом
Минархстройэнерго
от 7 мая 2001 г. № 136-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕМКЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СИСТЕМЕ КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОРОЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
I. Общая часть
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования плана научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (далее - НИОКР), организации их проведения, а также порядок приемки и использования результатов в системе Коми республиканского дорожного департамента Минархстройэнерго Республики Коми.
1.2. Данным Положением следует руководствоваться всем дорожным организациям при планировании, организации, приемке и использовании результатов НИОКР.
1.3. Источниками финансирования научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ являются:
- Территориальный дорожный фонд;
- Средства подрядных организаций.
1.4. Положение может дополняться и уточняться с учетом изменения действующего законодательства, вновь принимаемых нормативных правовых актов и изменяющихся конкретных условий работы.
II. Формирование плана НИОКР
2.1. Коми Республиканский дорожный департамент (далее Коми РДД) Минархстройэнерго Республики Коми в пределах своей компетенции определяет приоритетные направления развития науки и техники, обеспечивает координацию научной и научно - технической деятельности, разработку и реализацию научных и научно - технических программ и проектов, развитие форм интеграции науки и производства, реализацию достижений науки и техники.
2.2. Коми РДД в соответствии со своей компетенцией разрабатывают с привлечением научно - технических организаций основные положения научно - технической политики, научно - технические программы, планы научно - технической деятельности по соответствующим направлениям деятельности департамента.
2.3. План НИОКР может включать разработку перспективных и прикладных общеотраслевых проблем по всем направлениям функционирования дорожного хозяйства, в том числе: экономических, организационных, технологических и экологических проблем проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений на них, разработку новых и совершенствование существующих машин, оборудования, приборов, передвижных лабораторий, дорожных материалов, конструкций, методов проектирования, строительства, ремонта, диагностики и оценки состояния дорог и сооружений на них, повышения безопасности дорожного движения и обеспечения качества дорожных работ, а также разработку (переработку) правовых и нормативно - технических документов, относящихся к дорожной отрасли.
2.4. План НИОКР формируется Коми РДД на основе республиканских и отраслевых научно - технических программ, решений коллегии и научно - технического совета (НТС) Коми РДД и с учетом предложений дорожных органов и организаций, а также организаций науки и научного обслуживания.
2.5. Координирующим органом по формированию плана НИОКР является Управление контроля качества и приемки работ Коми РДД и технический отдел.
Ответственность за формирование разделов плана НИОКР по отдельным направлениям прикладных разработок несут руководители соответствующих отделов Коми РДД.
2.6. Формирование плана НИОКР осуществляется по следующему регламенту:
2.6.1. Не позднее 01.08 текущего года УКК и ПР и Технический отдел определяет сроки формирования плана НИОКР текущего года и направляет в дорожные органы и организации, научные организации и другие заинтересованные организации (далее - Организации) уведомление (письмо) о начале формирования плана НИОКР.
2.6.2. Заинтересованные организации в срок до 01.10 текущего года представляют в УКК и ПР свои предложения к проекту плана НИОКР на будущий год по каждой теме в соответствии с Приложением 1 или 2 к Положению. Предложения по прикладным НИОКР должны содержать экономические обоснования необходимости научной разработки, главным итогом которых должны быть данные о сокращении эксплуатационных и(или) строительных затрат на стадии серийного использования предлагаемой разработки. Предложения, поступившие после указанного срока, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
2.6.3. Конкурсные (экспертные) комиссии проводят экспертизу представленных Коми РДД материалов и до 01.11 текущего года передают в УКК и ПР или технический отдел экспертные заключения по каждому направлению (разделу) НИОКР.
2.6.4. В процессе конкурса (экспертизы) предложений конкурсные комиссии рассматривают:
- актуальность проблемы;
- эффективность предлагаемой к разработке научно - технической продукции;
- новизну, преимущества предлагаемых решений;
- и т.п.
2.6.5. В срок до 20.11 УКК и ПР на основании экспертных заключений формирует проект плана НИОКР на планируемый год.
2.6.6. Проект плана НИОКР обсуждается на расширенном совещании у Первого заместителя руководителя Коми РДД и(или) на научно - техническом совете (НТС) Коми РДД.
2.6.7. По итогам расширенного совещания у Первого заместителя руководителя Коми РДД и(или) НТС проект плана НИОКР дорабатывается, после чего он представляется руководству Коми РДД и на утверждение министру Архстройэнерго РК не позднее 20.12 текущего года.
2.7. Технический отдел в месячный срок организует его издание и затем направляет во все подрядные организации, другим заказчикам и исполнителям.
III. Организация проведения конкурсов
и заключение договоров
3.1. Заключение договоров по плану НИОКР осуществляется:
- на конкурсной основе;
- на бесконкурсной основе (договор заключается с конкретной организацией - исполнителем без проведения торгов) для государственных нужд по перечню работ, утвержденному Минархстройэнерго Республики Коми.
3.2. Организации - исполнители на основании утвержденного плана НИОКР в 2-недельный срок представляют заказчику проект договорной документации по каждой запланированной теме.
Состав договорной документации состоит из следующих документов:
а) договор (Приложение 3 к Положению);
б) техническое задание (Приложение 1.1 или 1.2 к Договору);
в) календарный план работ (Приложение 2 к Договору);
г) протокол о договорной цене (Приложение 3 к Договору). В случае выполнения работ несколькими организациями - исполнителями договор заключается с генеральным исполнителем, который осуществляет координацию работ соисполнителей и несет полную ответственность за работу соисполнителей.
3.3. Договорная документация направляется заказчику (в Коми РДД, заказчику НИОКР) для рассмотрения и согласования. Заказчик подписывает техническое задание (если оно не является отдельной работой), визирует договор и календарный план.
3.4. Затем договорная документация направляется в УКК и ПР. Руководитель УКК и ПР подписывает календарный план, согласовывает техническое задание и визирует договор и протокол о договорной цене.
3.6. Оформленная таким образом договорная документация представляется руководству Коми РДД на утверждение. Первый заместитель руководителя Коми РДД подписывает договор и протокол о договорной цене.
3.7. Методика расчета договорной цены определяется исполнителем и представляется заказчику на ее согласование и утверждение.
3.8. Договорная цена на разработку научно - технической продукции, выполняемая в срок до 12 месяцев, как правило, корректировке не подлежит.
3.9. Договорная цена на разработку научно - технической продукции, выполняемой в период, превышающий 12 месяцев, может быть скорректирована по согласованию сторон. Изменение стоимости выполняемых работ осуществляется на основании наличия подтвержденных объективных причин и по методике, согласованной с заказчиком.
3.10. Договорная документация составляется в 3-х экземплярах. Два экземпляра хранятся в Коми РДД, один экземпляр передается исполнителю.
IV. Техническое задание
4.1. Техническое задание разрабатывается на основании утвержденного плана НИОКР.
4.2. Техническое задание составляется (разрабатывается), как правило, по типовой форме (Приложение 1.1 или 1.2 к Договору) и должно содержать информацию, достаточную для оценки цели разработки, объемов выполняемых работ, сроков, основных показателей, конечных результатов работы, а также должно отражать все условия заказчика, предъявляемые к разработке научно - технической продукции.
4.3. Техническое задание может разрабатываться:
а) на стадии разработки договорной документации;
б) по отдельному договору на разработку технического задания.
4.4. На стадии разработки договорной документации техническое задание разрабатывается при условии полной ясности состояния разрабатываемого вопроса (проблемы), наличия всей необходимой исходной (научной, технической, нормативной, правовой и др.) информации.
Как правило, техническое задание разрабатывается организацией - исполнителем (генеральным разработчиком) при участии заказчика (отдела - заказчика) при условии, что выполнение работ по данной теме (разработке), в соответствии с утвержденным планом НИОКР, поручено данной организации - исполнителю (генеральному разработчику).
4.5. Разработка технического задания по отдельному договору осуществляется при:
- отсутствии достаточных сведений о состоянии данного вопроса (проблемы);
- отсутствии (или недостаточности) исходной (научной, технической, нормативной, правовой и др.) информации;
- необходимости проведения дополнительной исследовательской работы (анализа);
- и т.п.
Требования, предъявляемые к разрабатываемому техническому заданию, определяются отделом - заказчиком Коми РДД и согласовываются с техническим отделом и УКК и ПР.
4.6. Технические задания по отдельным договорам разрабатываются для всех тем (разработок) в соответствии с утвержденным планом НИОКР, выполняемых на конкурсной основе. При выполнении ОКР (опытно - конструкторских работ) в обязательном порядке должна предшествовать стадия разработки технического задания.
4.7. По усмотрению заказчика технические задания по отдельным договорам могут разрабатываться также для тем (разработок), выполнение которых в соответствии с утвержденным планом НИОКР на 200_ г. предусмотрено конкретными организациями - исполнителями.
V. Контроль за ходом выполнения работ
5.1. Заказчик (отделы Коми РДД) осуществляет контроль за качественным и своевременным выполнением исполнителем условий договора.
5.2. Контроль за ходом выполнения НИОКР осуществляется заказчиком (отделами Коми РДД) путем рассмотрения промежуточных этапов выполнения работ или на совещании с участием заинтересованных сторон.
5.3. Исполнитель на стадии рассмотрения промежуточного этапа представляет заказчику:
- промежуточный отчет;
- либо справку;
- либо иной документ, оговоренный условиями договора и календарным планом работ, а также акт приемки - сдачи работ (3 экз.) и счет (3 экз.).
5.4. Как правило, результатом рассмотрения промежуточного этапа работ является заключение заказчика о принятии промежуточного этапа и согласование (визирование) акта приемки - сдачи промежуточного этапа работ и счета.
5.5. Заказчик по своему усмотрению может поручить рассмотрение промежуточного этапа работ независимому эксперту или экспертной комиссии.
5.6. Результатом рассмотрения промежуточного этапа работ (отчета) независимым экспертом или экспертной комиссией является экспертное заключение, которое согласовывается заказчиком, утверждается руководством Коми РДД и является обязательным к исполнению исполнителем.
5.7. Результатом рассмотрения промежуточного этапа работ (отчета) совещанием является протокол совещания, который утверждается руководством Коми РДД и является обязательным к исполнению исполнителем.
VI. Рецензирование (экспертиза) выполненных НИОКР
6.1. Законченная научно - техническая продукция, как правило, подлежит рецензированию (экспертизе), нормативно - техническая продукция - в обязательном порядке.
6.2. Рецензенты (эксперты, экспертные комиссии) определяются заказчиком и указываются в техническом задании.
6.3. В зависимости от значимости научно - технической (нормативно - технической) продукции рецензирование (экспертиза, рассмотрение) может выносится на НТС Коми РДД.
VII. Порядок приемки выполненных НИОКР
7.1. Научно - исследовательские работы.
7.1.1. Исполнитель по окончании выполнения работ представляет заказчику:
а) законченную научно - техническую продукцию - 3 экз.;
б) акт сдачи - приемки работ - 3 экз.;
в) счет на оплату - 3 экз.;
г) аннотацию на выполненную работу:
- на бумаге - 3 экз.;
- на магнитном носителе - 1 экз., если иное не оговорено в договоре.
7.1.2. Заказчик (отдел Коми РДД), как правило, направляет законченную научно - техническую продукцию на рецензию (экспертизу) в экспертную комиссию Коми РДД в течение 10 дней после представления ее исполнителем.
7.1.3. Заказчику (отделу Коми РДД) в сроки, оговоренные в сопроводительном письме или сроки, оговоренные договорами на выполнение экспертизы, представляются замечания и предложения от отделов Коми РДД и экспертные заключения комиссий.
7.1.4. Заказчик (отдел Коми РДД) в течение 10 дней после получения материалов, оговоренных в п. 7.1.3, направляет их исполнителю, который в течение 15 дней готовит сводку замечаний и по согласованию с заказчиком извещает заинтересованные стороны о месте и времени проведения совещания по вопросу рассмотрения замечаний и предложений по разработанной им научно - технической продукции у первого заместителя руководителя Коми РДД или на НТС Коми РДД.
7.1.5. Результатом совещания является протокол, утверждаемый первым заместителем руководителя Коми РДД, в котором уточняются замечания и предложения по представленной исполнителем научно - технической продукции и сроки их устранения (доработки).
7.1.6. Исполнитель после устранения (доработки) замечаний и предложений представляет научно - техническую продукцию заказчику (отделу Коми РДД) для окончательной приемки.
7.1.7. Заказчик в течение 15 дней после получения доработанной научно - технической продукции готовит соответствующий документ о ее утверждении, утверждает ее у руководства Коми РДД и подготавливает документ о вводе ее в действие.
7.2. Опытно - конструкторские работы.
7.2.1. Результаты опытно - конструкторских работ (опытные образцы, опытные партии) в обязательном порядке должны подвергаться испытаниям и приемке.
7.2.2. Опытный образец (опытная партия) продукции подвергают следующим видам испытаний:
- предварительным (заводским);
- приемочным.
Допускается не производить предварительных испытаний опытных образцов при модернизации или мелкосерийном их производстве.
7.2.3. Опытные образцы средств измерений должны подвергаться испытаниям в соответствии с требованиями ПР 50.2.009-94 ГСИ "Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений".
7.2.4. В зависимости от характера связей между разработчиками, заказчиками, изготовителями и потребителями приемочные испытания опытного образца (опытной партии) продукции могут быть:
- ведомственные;
- межведомственные;
- государственные.
7.2.5. Испытания проводятся в соответствии с действующими стандартами или типовыми программами и методиками испытаний, относящихся к данному виду (группе) продукции. При их отсутствии или недостаточной полноте испытания проводят по программе и методике, подготовленной разработчиком и согласованной с заказчиком.
7.2.6. Место проведения предварительных испытаний по согласованию с заказчиком определяет организация - разработчик, а приемочных испытаний - заказчик.
7.2.7. Программы предварительных и приемочных испытаний рассылаются организацией - разработчиком всем участникам испытаний в срок не менее чем за месяц до планируемых сроков начала испытаний.
7.2.8. Порядок проведения предварительных испытаний.
7.2.8.1. Предварительные (заводские) испытания опытного образца проводятся для определения соответствия продукции техническому заданию, технической документации и решения вопроса о возможности представления ее на приемочные испытания.
7.2.8.2. Предварительные испытания опытного образца (опытной партии) организуют и проводят разработчик и изготовитель с привлечением при необходимости заказчика и других заинтересованных организаций.
7.2.8.3. Предварительные испытания проводятся, как правило, в два этапа:
- на предприятии - изготовителе, где проверяется работа отдельных механизмов и изделия в целом на холостом ходу;
- в производственных или полигонных (полевых) условиях, где проверяется отработка полного объема работ.
7.2.8.4. Результаты предварительных испытаний комиссия оформляет актом, который утверждается руководителями разработчика и изготовителя.
7.2.8.5. Изготовитель и разработчик в сроки, указанные в акте предварительных испытаний, устраняют отмеченные недостатки. Разработчик производит при необходимости корректировку документации в контрольных экземплярах изготовителя, а изготовитель производит доработку по ней опытного образца (опытной партии).
7.2.8.6. После устранения недостатков, выявленных на предварительных испытаниях, изготовитель направляет уведомление о готовности изделия к предъявлению на приемочные испытания разработчику и заказчику.
7.2.9. Порядок проведения приемочных испытаний.
7.2.9.1. Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) продукции проводятся для определения соответствия продукции техническому заданию, требованиям стандартов и технической документации и определения возможности постановки продукции на производство.
Работа приемочных комиссий должна осуществляться в соответствии с установленным "Порядком работы приемочных комиссий".
7.2.9.2. Приемочные испытания опытных образцов (опытных партий) проводятся, как правило, в испытательных центрах или специальных испытательных подразделениях.
Испытания на соответствие требованиям безопасности, охраны здоровья и природы являются обязательными и проводятся независимыми испытательными лабораториями.
7.2.9.3. Приемочные испытания организует заказчик. Разработчик по согласованию с заказчиком формирует состав приемочной комиссии, в которую включаются представители:
- заказчика - председатель комиссии;
- разработчика;
- изготовителя;
- испытательного подразделения и других заинтересованных организаций.
7.2.9.4. К приемочным испытаниям опытный образец должен представляться изготовителем с комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей, а также с конструкторской и эксплуатационной документацией.
Разработчик на приемочные испытания представляет техническое задание, проект технических условий на серию, программу и методику испытаний.
7.2.9.5. Ответственность за обеспечение проведения приемочных испытаний, как правило, возлагается на заказчика и испытательную организацию, которые обязаны обеспечить фронт работ для проведения испытаний, выделение необходимых материалов и обслуживающего персонала.
7.2.9.6. Приемочная комиссия после выполнения полного объема работ на основании результатов испытаний опытного образца (опытной партии) и рассмотрения представленных документов определяет соответствие его требованиям технического задания, стандартов, технической документации и составляет акт приемочной комиссии, в котором дает рекомендации о постановке изделия на серийное производство, объеме установочной серии, доработке или прекращении работ в связи с отрицательными результатами.
При подписании акта приемочной комиссией члены комиссии согласовывают проект технических условий на серию и эксплуатационные документы.
7.2.9.7. Акт приемочной комиссии утверждается председателем и рассылается разработчику, изготовителю, Коми РДД и другим заинтересованным организациям.
VIII. Требования к НИОКР
8.1. Научные, исследовательские, технические, экономические, экологические, нормативно - технические, нормативно - правовые и другие требования НИОКР определяются техническим заданием и договором на выполнение НИОКР.
8.2. Кроме этого, научно - техническая, опытно - конструкторская, нормативно - правовая и другая продукция, создаваемая исполнителем, в ходе выполнения договоров НИОКР должна выполняться и оформляться в соответствии:
а) научно - исследовательская продукция - в соответствии с ГОСТ 7.32-91;
б) опытно - конструкторская продукция - в соответствии с РСТ РСФСР 593-91;
в) продукция программного обеспечения - в соответствии с ГОСТ 23501.118-83, ГОСТ 23501.119-83 и ГОСТ 23501.15-81;
г) продукция типового проектирования - в соответствии с СН 227-82.
IХ. Оплата договоров НИОКР
9.1. В договоре на создание научно - технической, опытно - конструкторской и другой продукции может быть предусмотрен следующий порядок оплаты НИОКР:
а) единовременно за законченную в целом работу;
б) за законченную в целом работу с выплатой авансового платежа (до 25%);
в) поэтапная оплата работ;
г) поэтапная оплата работ с выплатой авансового платежа (до 25%).
9.2. Порядок оплаты работ по созданию научно - технической продукции определяется условиями договора.
9.3. Окончательный расчет за созданную научно - техническую продукцию (не менее 20% от суммы договора) в обязательном порядке должен осуществляться только после утверждения ее (подписание соответствующего документа) у руководства Коми РДД.
9.4. Контроль за выполнением НИОКР, финансированием и оплатой договоров осуществляет УКК и ПР и технический отдел.
Х. Ответственность сторон
10.1 Ответственность сторон по заключаемым договорам на создание научно - технической и другой продукции регламентируется условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В договорах на создание научно - технической и другой продукции, как правило, должны отражаться следующие положения:
- ответственность за сроки выполнения работ;
- ответственность за качество выполняемых работ;
- ответственность за соответствие требованиям технического задания;
- материальная ответственность заказчика и исполнителя;
- ответственность сторон в случае наступления событий непреодолимой силы, непредвиденных событий, конфликтных ситуаций;
- и т.п.
10.3. В данном разделе договора должны быть отражены процедуры и регламент устранения отступлений (отклонений) от условий договора с указанием материальной и другой ответственности обеих сторон.
ХI. Порядок использования продукции НИОКР
11.1. Отделы Коми РДД, осуществляющие функции заказчика НИОКР, несут ответственность за использование законченной научно - технической продукции.
11.2. УКК и ПР, технический отдел совместно с заинтересованными отделами Коми РДД до 01.01 каждого года формирует "Перечень научно - технической продукции обязательной и рекомендуемой к использованию в дорожной отрасли", который включает:
- перечень научно - технической продукции обязательного применения дорожными органами и организациями;
- перечень научно - технической продукции, прошедшей апробацию, опытное применение и рекомендованной к широкому использованию;
- перечень эффективной научно - технической продукции, уже используемой на практике, но в ограниченных объемах, с указанием полученных результатов;
- перечень новой научно - технической продукции, не прошедшей апробацию и опытного внедрения, но имеющей отраслевое значение.
В указанный Перечень могут быть включены научно - техническая продукция, выполненная по прямым договорам территориальных дорожных органов с научными организациями, а также передовой производственный опыт отраслевого значения.
11.3. Перечень научно - технических разработок издается в виде сборника, формируется на магнитном носителе и включает наименование продукции и краткую аннотацию.
11.4. Отделы Коми РДД (заказчики) с учетом предложений дорожных организаций формируют задания на использование научно - технической продукции и включают их в ежегодно заключаемые договоры с дорожными органами.
Указанные задания должны содержать:
- наименование научно - технической продукции;
- данные об исполнителях;
- конкретные объекты применения научно - технической продукции;
- объемы использования научно - технической продукции;
- суммы выделяемых финансовых средств для освоения научно - технической продукции;
- сроки освоения научно - технической продукции.
Контроль за ходом использования и внедрения научно - технической продукции, правильностью расходования выделенных для этих целей финансовых средств возлагается на отделы Коми РДД, курирующие соответствующие договоры с региональными и территориальными дорожными органами.
11.5. Результаты использования научно - технической продукции ежегодно рассматриваются на НТС Коми РДД.
ХII. Собственность
12.1. В договорах, заключаемых между Коми РДД и исполнителями, в обязательном порядке должны быть отражены права собственности сторон на изготавливаемую научно - техническую продукцию.
12.2. Как правило, исключительное авторское право в соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации "Об авторских правах и смежных правах" на создаваемую научно - техническую продукцию, разрабатываемую за счет государственных средств, принадлежит заказчику (Коми РДД).
12.3. В соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации "Об авторских правах и смежных правах" Коми РДД имеет право требовать от нарушителей его исключительных авторских прав:
- возмещения убытков, включая прямую выгоду;
- взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских прав вместо возмещения убытков;
- выплаты компенсации в соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Российской Федерации "Об авторских правах и смежных правах";
- принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой своих прав.
12.4. Патент (патентообладание) на научно - техническую продукцию (результаты), как правило, принадлежит исполнителю.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации не признаются патентоспособными изобретениями:
научные теории, математические методы;
методы организации и управления хозяйством;
условные обозначения, расписания, правила;
алгоритмы и программы для вычислительных машин;
проекты и схемы планировки зданий, сооружений;
решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
топологии интегральных схем;
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Приложение 1
к Положению (НИР)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПЛАН НИОКР НА 200_ Г.
ПО ТЕМЕ____________________________
1. Наименование темы (исследований, работ) __________________
(Полное наименование темы)
2. Исполнитель (Генеральный разработчик)_____________________
(Полное наименование организации, авторского коллектива)
3. Исходные данные __________________________________________
(Указываются программы, концепции выполненных ранее научных
исследований (отечественных и зарубежных, в том числе выполненных
с участием организации или авторского коллектива - заявителя),
перечень нормативных и законодательных актов, стандартов,
требующих переработки или разработки (для норм, стандартов,
законов))
4. Состояние проблемы (вопроса) _____________________________
(Кратко описывается состояние данного
вопроса (направления, проблемы) в России и за рубежом. Для
нормативов дается сопоставление отечественных и зарубежных
показателей. Дается оценка состояния и уровня исследований по
данному вопросу (проблеме). Указываются недостатки и проблемы,
требующие решения)
5. Цель работы ______________________________________________
(Указываются ожидаемые конечные результаты, которые
будут достигнуты в процессе работы)
6. Отличия, новизна и преимущества __________________________
(Указывается, чем конкретно будут
отличаться методы и результаты исследований, свойства материалов,
конструкций, технологий или подходы и параметры нормативных
документов от существующих отечественных и зарубежных аналогов.
Дается оценка новизны, преимущества, которые будут достигнуты в
результате работы)
7. Содержание работы ________________________________________
(Указывается предполагаемый перечень работ,
который должен быть выполнен Исполнителем (изучение опыта,
проведение исследований и испытаний, сопоставительный анализ,
рассмотрение замечаний рецензентов, согласование с
заинтересованными организациями, представление на утверждение и
т.п.).
В данном разделе должны быть коротко перечислены все виды
работ и их этапы, которые позволили бы дать объективную оценку
трудозатрат и стоимости работы)
8. Конечный результат работы ________________________________
(Указывается, что будет конечным результатом работы (норма,
стандарт, материал, технология, отчет и т.п.))
9. Область применения _______________________________________
(Указывается, где и для каких целей, кем и в каком регионе
предполагается использовать конечные результаты работы)
10. Предполагаемый источник финансирования __________________
(Бюджет ТДФ и т.п.)
11. Ориентировочная стоимость работ _________________________
(Указывается стоимость всего комплекса работ с представлением
ориентировочного расчета обоснования стоимости работ)
12. Ориентировочные сроки выполнения работ __________________
(В месяцах на полный комплекс работ, начало, окончание)
13. Перечень основных Исполнителей __________________________
(Указывается перечень Организаций - Исполнителей, которые
предполагается привлечь для выполнения данной работы)
Руководитель (Организации, ВУЗа и т.п.) _________________ (Ф.И.О.)
Руководитель темы (разработки и т.п.) ___________________ (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Положению (ОКР)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПЛАН НИОКР НА 200_ Г.
ПО ТЕМЕ (РАЗРАБОТКЕ) _____________________
1. Наименование темы (исследований, работ) __________________
(Полное наименование разработки прибора, оборудования,
машины, механизма и т.п. и (или) условное обозначение продукции)
2. Исполнитель (Генеральный разработчик)_____________________
(Полное наименование организации, авторского коллектива)
3. Состояние проблемы (вопроса) _____________________________
(Кратко описывается состояние данной
разработки в России и за рубежом. Дается сопоставительный анализ
по имеющимся отечественным и зарубежным образцам.
Дается оценка состояния и уровня исследований по данному
вопросу (разработке). Указываются недостатки и проблемы, требующие
решения)
4. Цель работы ______________________________________________
(Указываются конечные результаты, которые будут достигнуты в
процессе работы (снижение стоимости на......... увеличение сроков
службы на........ снижение трудозатрат, энергоемкости на......
снижение отрицательного экологического воздействия и т.п.)
5. Отличия, новизна и преимущества __________________________
(Указывается, чем конкретно будут
отличаться механизмы, машины, оборудование, свойства материалов,
конструкции от существующих отечественных и зарубежных аналогов.
Дается оценка новизны, преимущества, которые будут достигнуты в
результате работы)
6. Исходные данные __________________________________________
(Указываются перечень научно - исследовательских и
других работ, обосновывающих необходимость проведения разработок,
данные по аналогам, перечень экспериментальных образцов и макетов,
а также других разработок продукции)
7. Содержание работы ________________________________________
(Указывается ориентировочный перечень работ,
который должен быть выполнен Исполнителем (изучение опыта,
проведение исследований и испытаний, сопоставительный анализ,
изготовление опытных образцов, проведение испытаний опытных
образцов, рассмотрение замечаний рецензентов, согласование с
заинтересованными организациями, представление на утверждение и
т.п.)
8. Основные технические (тактико - технические) показатели
(Указываются следующие основные показатели: мощность,
производительность, расход электроэнергии, топлива, параметры,
определяющие целевое использование эксплуатации продукции, масса,
габариты, основные механические, физико - технические показатели,
основные эксплуатационные показатели и т.п.)
9. Экономические показатели _________________________________
(Указываются ориентировочная экономическая
эффективность и срок окупаемости затрат на разработку и
освоение производства продукции, расчетная цена, предполагаемая
годовая потребность в продукции, а также экономические
преимущества разрабатываемой продукции по сравнению с лучшими
отечественными и зарубежными образцами или аналогами)
10. Основные стадии и этапы разработки ______________________
(Указываются стадии разработки и этапы выполнения работ.
Ориентировочные сроки и поэтапные сроки)
11. Порядок контроля и приемки ______________________________
(Указываются общие требования к приемке
работы на стадиях (этапах) разработки (количество изготовляемых
опытных образцов продукции, сроки и место проведения испытаний
(организация, предприятие и т.п.)
12. Область применения ______________________________________
(Указывается, где и для каких целей, кем и в каком регионе
предполагается использование конечного результата работы)
13. Предполагаемый источник финансирования _____________.....
(Бюджет ТДФ и т.п.)
14. Ориентировочная стоимость работ _________________________
(Указывается стоимость всего комплекса и этапов с
представлением ориентировочного расчета обоснования стоимости
работ)
15. Перечень основных Исполнителей __________________________
(Указывается перечень организаций и предприятий,
которые предполагается привлечь для выполнения данной работы)
Руководитель (Организации, Предприятия) __________________ (Ф.И.О)
Руководитель темы (разработки и т.п.) ___________________ (Ф.И.О.)
Приложение 3
к Положению
ДОГОВОР N
на создание научно - технической продукции
г. Сыктывкар
_______ 200 __ г.
__________________________________________, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _____________________________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и Коми Республиканский
дорожный департамент, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
Первого заместителя руководителя Федорова Петра Алексеевича,
действующего на основании Положения, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя
выполнение работ по теме: ________________________________________
(Наименование темы)
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования
к научно - технической продукции, являющейся предметом Договора,
определяются прилагаемым к Договору Техническим заданием
(Приложение 1.1 или 1.2), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок сдачи работ по договору ___________________________
(Число, месяц, год)
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов по теме
определяются Календарным планом (Приложение 2), составляющим
неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.5. Приемка и оценка научно - технической продукции
осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания
по Акту сдачи - приемки.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За созданную (переданную) научно - техническую продукцию
согласно настоящему Договору ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены на научно -
техническую продукцию (Приложение 3), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, ______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
______НДС - не облагается.
Источник финансирования:
(Наименование источника финансирования)
2.2. Оплата производится ____________________________________
(Единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым
платежом 25%)
При оплате очередного этапа ЗАКАЗЧИК удерживает часть
выплаченного аванса, пропорционально объему выполненных работ.
2.3. Счета ИСПОЛНИТЕЛЯ оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 дней со дня подписания Акта приемки - сдачи законченной научно - технической продукции или ее отдельных этапов в соответствии с Календарным планом продукции с разницей на ранее выплаченный аванс.
2.4. Расчеты с рецензентами осуществляются за счет средств, предусмотренных Договором.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащих сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по окончании работ, определен Техническим заданием и Календарным планом (Приложения 1.1 или 1.2, 2).
3.2. Передача ЗАКАЗЧИКУ оформленной в установленном порядке научно - технической продукции осуществляется сопроводительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. При завершении оплачиваемых этапов работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акты приемки - сдачи научно - технической продукции с приложением к ним трех комплектов научно - технической и другой документации, предусмотренной Техническим заданием и условиями настоящего Договора, оформленной в соответствии с действующим ГОСТом. Кроме этого предоставляется копия аннотации работы на дискете в \У1НОО\У8 и в печатном виде по форме, установленной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.4. ЗАКАЗЧИК в течение 45 дней со дня получения Акта приемки - сдачи работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, обязан подписать Акт приемки - сдачи научно - технической продукции или направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от приемки по причине ее несоответствия Техническому заданию, Календарному плану или условиям Договора.
3.5. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
3.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Только для Договоров, заключаемых с ФДС России
3.8. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. При отступлении от требований Технического задания или иных важных условий Договора, делающих невозможным использование созданной или создаваемой научно - технической продукции по прямому назначению, ЗАКАЗЧИК вправе, не дожидаясь окончания работ, в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения всех убытков, в том числе возврата сумм, выплаченных в качестве аванса.
4.3. При нарушении сроков сдачи выполненных работ ЗАКАЗЧИК вправе взыскать пеню в размере до 0,5% от договорной цены или стоимости оплачиваемого выходного документа за каждый день просрочки, но не более 20%. Сроки сдачи работ (этапов) могут изменяться в зависимости от условий финансирования ЗАКАЗЧИКА.
4.4. В случае отступления от иных условий Договора (ненадлежащее оформление или некомплектность документации, нарушение конфиденциальности, передачу созданной научно - технической продукции или ее отдельных самостоятельных частей третьим лицам и т.п.) ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты штрафа в размере 20% от договорной цены.
4.5. До утверждения работы ЗАКАЗЧИКОМ 20% стоимости ее не оплачивается. При переносе сроков завершения работ по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ индексация стоимости работ по теме (договорной цены) не производится.
4.6. Споры по Договору разрешаются соглашением сторон. В противном случае стороны обращаются в арбитражный суд.
4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право провести аудиторскую проверку целевого и эффективного использования выделенных в соответствии с настоящим Договором средств.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Право собственности на создаваемую научно - техническую продукцию принадлежит ЗАКАЗЧИКУ.
Авторские права на научно - технические результаты, включая опубликование, принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ. Права патентообладателя принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ и ЗАКАЗЧИКУ.
Условия соблюдения конфиденциальности: ИСПОЛНИТЕЛЬ не может предоставить результаты исследований третьему лицу без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон.
Стоимость работы и отдельных ее этапов может быть пересмотрена при:
а) повышении минимального уровня оплаты труда.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Срок действия Договора: начало _________________________
(Число, месяц, год)
окончание ______________________
(Число, месяц, год)
6.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах на
русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
6.3. Адреса и расчетные счета сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 115а
расчетный счет № _________________________________________________
(Номер расчетного счета банка - источника финансирования)
6.4. Приложения к Договору:
1.1 или 1.2 Техническое задание.
2. Календарный план работ.
3. Протокол согласования договорной цены на научно -
техническую продукцию.
4. Расчет - обоснование договорной цены.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель
Коми Республиканского
дорожного департамента
________П.А.Федоров
(Визы отделов - заказчиков, УКК и ПР,
технического отдела)
Приложение 1.1
к Договору N
Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
Коми Республиканского
дорожного департамента
___________П.А.Федоров
"__"____________ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. Наименование темы (исследований, работ) __________________
(Полное наименование темы)
2. Исполнитель:______________________________________________
(Полное наименование организации. Генеральный разработчик)
3. Заказчик (отдел Коми РДД):________________________________
(Наименование отдела - Заказчика)
4. Основание для разработки__________________________________
(План НИОКР на 200.. г., утвержденный (число, месяц, год).
Приказ Коми РДД № (число, месяц, год), решение НТС Коми РДД и т.п.
(число, месяц, год.))
5. Статус работы ____________________________________________
(Государственный заказ или опытный заказ)
6. Источник финансирования __________________________________
(ТДФ и т.п.)
7. Исходные данные __________________________________________
(Указываются программы, концепции выполненных ранее научных
исследований (отечественных и зарубежных), перечень нормативных и
законодательных актов, стандартов (при разработке норм стандартов,
законов). В данном разделе должны быть указаны все материалы,
которые по мнению Исполнителя и Заказчика должны быть приняты во
внимание при выполнении работы)
8. Состояние проблемы (вопроса) _____________________________
(Кратко описывается состояние данного вопроса (направления,
проблемы) в России и за рубежом. Для нормативов дается
сопоставление отечественных и зарубежных показателей. Дается
оценка состояния и уровня исследований по данному вопросу
(проблеме). Указываются недостатки и проблемы, требующие решения)
9. Цель работы ______________________________________________
(Указываются конечные результаты, которые будут достигнуты в
процессе работы (снижение стоимости на....... увеличение сроков
службы на........ снижение трудозатрат, энергоемкости на.......
снижение отрицательного экологического воздействия и т.п.)
10. Отличия, новизна и преимущества _________________________
(Указывается, чем конкретно будут отличаться методы и
результаты исследований, свойства материалов, конструкций,
технологий или подходы и параметры нормативных документов от
существующих отечественных и зарубежных аналогов. Дается оценка
новизны, преимущества, которые будут достигнуты в результате
работы)
11. Содержание работы _______________________________________
(Указывается перечень работ, который должен быть выполнен
Исполнителем (изучение опыта, проведение исследований и испытаний,
сопоставительный анализ, рассмотрение замечаний рецензентов,
согласование с заинтересованными организациями, представление на
утверждение и т.п.). В данном разделе должны быть коротко
перечислены все виды работ и их этапы, которые позволили бы дать
объективную оценку трудозатрат и стоимости работы)
12. Конечный результат работы _______________________________
(Указывается, что будет конечным результатом работы
(норма, стандарт, материал, технология, отчет и т.п.))
13. Область применения ______________________________________
(Указывается, где и для каких целей, кем и в каком регионе
будут использованы конечные результаты работы)
14. Внедрение результатов работы ____________________________
(Указываются предлагаемые конкретные объекты
или организации, в которых планируется внедрить результаты работы.
Указываются перечень работ и обязанности, которые должен выполнить
Исполнитель в процессе внедрения)
15. Права сторон ____________________________________________
(Указываются предложения по распределению имущественных прав
на создаваемую продукцию)
16. Требования к представляемой продукции ___________________
(Указываются нормы и стандарты, предъявляемые к законченной
продукции по оформлению. Конкретно указываются все материалы,
которые будут представлены Заказчику по завершению работы
(научно - исследовательский, научно - технический отчет, проект
норм (стандартов) с пояснительной запиской, программа, аннотация
и т.п.)
17. Условия приемки работ ___________________________________
(Указываются промежуточные и конечные документы,
подтверждающие приемку работы)
18. Стоимость работ _________________________________________
(Указывается стоимость всего комплекса работ со ссылкой на
документ, обосновывающий эту стоимость (расчет, протокол и т.п.))
19. Сроки выполнения работ __________________________________
(В месяцах на полный комплекс работ, начало, окончание)
20. Предмет нормирования (стандартизации) ___________________
(Данный пункт применяется только для нормативных документов.
Указываются конкретные параметры, объекты, которые должны быть
нормированы (стандартизированы))
21. Перечень основных Исполнителей __________________________
(Указывается перечень Организаций - Исполнителей, которых
предполагается привлечь для выполнения данной работы)
22. Требования к составу Исполнителей _______________________
(В необходимых случаях указывается перечень основных
специалистов, которые должны принять участие в работе
(программист, юрист, химик и т.п.))
23. Перечень рецензентов ____________________________________
(Указывается перечень организаций, физических лиц, которые
будут осуществлять рецензирование данной работы)
24. Особые условия:
а)________________________________________________________________
(По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику на
дискете краткую аннотацию работы по форме, установленной Коми РДД)
б)________________________________________________________________
(Работа подлежит рассмотрению на НТС Коми РДД)
в)________________________________________________________________
(Исполнитель должен доложить результаты работы на международной
конференции (симпозиуме))
г)________________________________________________________________
(Исполнитель должен провести учебу со специалистами отрасли
по плану Коми РДД, выступить с докладом на семинаре)
д)________________________________________________________________
(Заказчик представляет Исполнителю для выполнения данной
работы материалы, оборудование, оргтехнику (представляется
перечень с указанием количества и ориентировочной цены)
Исполнитель: Заказчик:
Начальник (отдела Коми РДД)
__________________(Ф.И.О.) ___________________(Ф.И.О.)
"___"______________200_ г. "___"_______________200_ г.
Начальник Управления
контроля качества и
приемки работ
_______________ В.И.Ермолаев
"___"_______________200_ г.
Начальник технического отдела
________________ Н.И.Смирнов
"___"_______________200_г.
Приложение 1.2
к Договору N
Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора Коми РДД
_____________П.А.Федоров
"___"_____________ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
1. Наименование темы (исследований, работ) __________________
__________________________________________________________________
(Полное наименование разработки прибора, оборудования, машины,
механизма и т.п. и(или) условное обозначение продукции)
2. Исполнитель:______________________________________________
(Полное наименование организации, Генеральный разработчик)
3. Заказчик (отдел Коми РДД):________________________________
(Наименование отдела - Заказчика)
4. Основание для разработки__________________________________
(План НИОКР на 199.. г., утвержденный (число, месяц, год),
Приказ Коми РДД № (число, месяц, год), решение НТС Коми РДД
(число, месяц, год) и т.п.)
5. Статус работы ____________________________________________
(Государственный заказ или опытный заказ)
6. Источник финансирования __________________________________
(ТДФ и т.п.)
7. Состояние проблемы (вопроса) _____________________________
(Кратко описывается состояние данной разработки в России и за
рубежом. Дается сопоставительный анализ по имеющимся отечественным
и зарубежным образцам. Дается оценка состояния и уровня
исследований по данному вопросу (разработке). Указываются
недостатки и проблемы, требующие решения)
8. Цель работы ______________________________________________
(Указываются конечные результаты, которые будут достигнуты в
процессе работы (снижение стоимости на....... увеличение сроков
службы на снижение трудозатрат, энергоемкости на...... снижение
отрицательного экологического воздействия и т.п.)
9. Отличия, новизна и преимущества __________________________
(Указывается, чем конкретно будут отличаться механизмы,
машины, оборудование, свойства материалов, конструкции от
существующих отечественных и зарубежных аналогов. Дается оценка
новизны, преимущества, которые будут достигнуты в результате
работы)
10. Исходные данные _________________________________________
(Указывается перечень научно - исследовательских и других
работ, обосновывающих необходимость проведения разработок, данные
по аналогам, перечень экспериментальных образцов и макетов, а
также других разработок продукции и ее составных частей, на базе
которых будет выполняться разработка продукции). В данном разделе
должны быть указаны все материалы, которые по мнению Исполнителя
и Заказчика должны быть приняты во внимание при выполнении работы)
11. Содержание работы _______________________________________
(Указывается перечень работ, который должен быть выполнен
Исполнителем (изучение опыта, проведение исследований и испытаний,
сопоставительный анализ, изготовление опытных образцов, проведение
испытаний опытных образцов, рассмотрение замечаний рецензентов,
согласование с заинтересованными организациями, представление на
утверждение и т.п.)
12. Технические (тактико - технические) требования:
12.1. Состав продукции и требования к конструктивному
устройству (к ее содержанию): ___________________________________
а) Наименование, количество и назначение основных составных
частей продукции;
б) Конструктивные требования к продукции и составным частям
(габаритные, установочные, присоединительные размеры, способы
крепления, регулировка органов управления, соответствие образцам,
виды покрытий и т.п.);
в) Масса продукции и, при необходимости, ограничение массы
отдельных составных частей продукции;
г) Требования к средствам защиты (от влаги, вредных
испарений, коррозии микроорганизмов и др.);
д) Требования к взаимозаменяемости продукции и ее составных
частей;
е) Устойчивость к моющим средствам, топливу, маслам и др.;
ж) Требования к помехозащищенности и исключение помех,
влияющих на другую продукцию;
з) Требования к виду (одиночный, групповой и др.) и составу
запасных частей, инструмента и принадлежностей
12.2. Показатели назначения: ________________________________
(Указываются основные технические параметры продукции
(мощность, производительность, расход электроэнергии, топлива,
коэффициент полезного действия, точность, чувствительность и
другие параметры, определяющие целевое использование и применение
продукции), параметры воздействия проектируемой продукции на
сопрягаемую продукцию и т.п.)
12.3. Требования к надежности: ______________________________
(Указываются требования к долговечности, безотказности,
сохраняемости и ремонтнопригодности, а также требования к
устойчивости от вибрации, влияния внешних полей (гравитационного,
магнитного, электрического и др.)
12.4. Требования к технологичности: _________________________
(Приводятся требования к производственной и эксплуатационной
технологичности, определяющие возможность достижения заданных
показателей качества продукции в условиях ее изготовления,
технического обслуживания и ремонта при минимальных затратах
(времени, средств и др.) на выполнение работ и высокой
производительности труда)
12.5. Требования к уровню унификации и стандартизации: ______
__________________________________________________________________
(Приводятся требования к использованию стандартных,
унифицированных сборочных единиц и деталей при разработке
продукции, а также показатели уровня унификации и стандартизации
конструкции)
12.6. Требования безопасности: ______________________________
(Указываются требования к обеспечению безопасности при
монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (от воздействия
электрического тока, теплового воздействия, высокочастотных полей,
ядовитых и взрывчатых паров, пылей и газов, акустических шумов и
т.п.), допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в
соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами и
т.п.)
12.7. Эстетические и эргономические требования: _____________
(Указываются требования технической эстетики, а также
эргономические требования (удобство обслуживания,
комфортабельность, усилия, требуемые для управления и
обслуживания, и т.п.)
12.8. Требования к патентной чистоте: _______________________
(Указывается перечень стран, в отношении которых должна
быть обеспечена патентная чистота продукции)
12.9. Требования к составным частям продукции, сырью,
исходным и эксплуатационным материалам: __________________________
(Указываются:
а) Требования к составным частям, сырью, жидкостям,
смазкам, краскам и другим материалам, намеченным для применения в
составе продукции, а также при ее изготовлении и эксплуатации;
б) Физико - химические, механические и другие свойства
(прочность, твердость, шероховатость поверхности и др.);
в) Ограничение в применении составных частей, сырья,
материалов (в том числе используемых при применении продукции);
г) Возможность применения и(или) ограничение в применении
дефицитных материалов, сплавов и продукции, содержащей эти
материалы и сплавы;
д) Перечень материалов, применение которых недопустимо или
нежелательно;
е) Требования к покупной продукции, в части ее
совершенствования и модернизации)
12.10. Условия эксплуатации (использования): ________________
(Указываются:
а) Условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться
использование продукции с заданными техническими показателями;
б) Допустимое воздействие климатических условий
(температуры, влажности, атмосферного давления, солнечной
радиации, агрессивных сред, пыли и т.п.);
в) Допустимое воздействие механических нагрузок
(вибрационных, ударных, скручивающих, ветровых и др.);
г) Время подготовки продукции к использованию после
транспортирования и хранения;
д) Вид обслуживания (постоянное или временное) или
допустимость работы без обслуживания;
е) Необходимое количество и квалификация персонала)
12.11. Дополнительные требования: ___________________________
(Указываются:
а) Требования к учебной продукции, тренажерам и другой
подобной продукции и документации на нее;
б) Требования к сервисной аппаратуре, а также стендам для
проверки продукции, особого обслуживания продукции и ее составных
частей;
в) Специфические требования к продукции, предназначенной для
экспорта (изготовлению, эксплуатации и др.))
12.12. Требования к маркировке и упаковке: __________________
(Указываются:
а) Требования к маркировке, наносимой на продукцию и тару, в
которую упакована продукция (место и способ нанесения, содержание
маркировки, требования к качеству маркировки);
б) Возможные варианты консервации и упаковки продукции в
зависимости от условий транспортирования и хранения;
в) Требования к консервации и упаковке продукции, в том
числе требования к таре, материалам, применяемым при упаковке, а
также способу упаковки;
г) Количество или массу продукции, упаковываемой в одно
транспортное средство (место))
12.13. Требования к транспортированию и хранению: ___________
(Указываются:
а) Условия транспортирования и виды транспортных средств
(авиасредства, крытые или открытые вагоны, платформы, трюмы или
палубы судов, закрытые отапливаемые автомашины и др.),
необходимость и способы крепления при транспортировании,
расстояния транспортирования, скорости передвижения;
б) Требования к необходимой защите от ударов при погрузке и
выгрузке и т.п.;
в) Места хранения (открытая площадка, навес, закрытый
неотапливаемый склад, отапливаемое помещение и т.п.);
г) Условия хранения;
д) Условия складирования продукции (в штабеля, на стеллажи,
подкладки и т.п.);
е) Возможность и сроки обслуживания продукции во время
хранения (переконсервация, переосвидетельствование, периодичность
замены и т.п.)
13. Экономические показатели: _______________________________
(Указываются ориентировочная экономическая эффективность
и срок окупаемости затрат на разработку и освоение производства
продукции, расчетная цена, предполагаемая годовая потребность в
продукции, а также экономические преимущества разрабатываемой
продукции по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными
образцами или аналогами)
14. Стадии и этапы разработки: ______________________________
(Указываются стадии разработки и этапы выполнения работ.
Ориентировочные сроки и поэтапные сроки)
15. Порядок контроля и приемки: _____________________________
(Указывается:
а) Перечень конструкторских документов, подлежащих
согласованию и утверждению на отдельных стадиях разработки в
соответствии с требованиями стандартов, и перечень организаций, с
которыми следует согласовать конструкторскую документацию;
б) Общие требования к приемке работы на стадиях (этапах)
разработки (количество изготовляемых опытных образцов продукции,
сроки и место их проведения (организация, предприятие и т.п.)
16. Область применения ______________________________________
(Указывается, где и для каких целей, кем и в каком регионе
будут использованы конечные результаты работы)
17. Внедрение результатов работы ____________________________
(Указываются предлагаемые конкретные объекты или
организации, в которых планируется внедрить результаты работы.
Указываются перечень работ и обязанности, которые должен выполнить
Исполнитель в процессе внедрения)
18. Права сторон ____________________________________________
(Указываются предложения по распределению имущественных
прав на создаваемую продукцию)
19. Требования к представляемой продукции ___________________
(Конкретно указываются все материалы, которые будут
представлены Заказчику по завершению работы (научно -
исследовательский, научно - технический отчет, конструкторская
документация, опытный образец, аннотация и т.п.)
20. Условия приемки работ____________________________________
(Указываются промежуточные и конечные документы,
подтверждающие приемку работы)
21. Перечень основных Исполнителей __________________________
(Указывается перечень Организаций - Исполнителей, которых
предполагается привлечь для выполнения данной работы)
22. Перечень рецензентов ____________________________________
(Указывается перечень организаций, которые будут
осуществлять рецензирование (экспертизу) данной работы)
23. Особые условия:
а)________________________________________________________________
(По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику на дискете
на языке........ краткую аннотацию работы по форме, установленной
Коми РДД)
б)________________________________________________________________
(Работа подлежит рассмотрению на НТС Коми РДД)
в)________________________________________________________________
(Исполнитель должен доложить результаты работы на международной
конференции (симпозиуме))
д)________________________________________________________________
(Заказчик представляет Исполнителю для выполнения данной работы
материалы, оборудование, оргтехнику (представляется перечень с
указанием количества и ориентировочной цены))
Приложения (приводятся при необходимости):
1. Перечень научно - исследовательских и других работ,
обосновывающих необходимость проведения разработки (при большом
их объеме).
2. Чертежи, схемы, описания, обоснования, расчеты и другие
документы, которые должны быть использованы при разработке
продукции.
3. Перечень заинтересованных организаций (предприятий), с
которыми согласовываются конкретные технические (конструкторские
и технологические) решения в процессе разработки продукции.
4. Перечень нового технологического оборудования,
подлежащего разработке в связи с разработкой продукции по
техническому заданию.
Исполнитель: Заказчик:
Начальник (подразделения ФДС) ___________________(Ф.И.О.)
__________________(Ф.И.О.) "___"_______________200_ г.
"___"______________200_ г. Начальник Управления
контроля качества и
приемки работ
______________ В.И.Ермолаев
"___"_______________200_ г.
Начальник технического отдела
_______________ Н.И.Смирнов
"___"________________200_г.
Приложение 2
к Договору N
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
создания научно - технической продукции
по теме: ________________________________________
(наименование темы)
----T----------------------T-------------------T-----------------¬
¦N№ ¦Наименование основных ¦ Срок: ¦ Расчетная цена ¦
¦ ¦ этапов и выходных ¦начало - окончание ¦ (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦ документов по теме ¦ +-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ договорной цене ¦
+---+----------------------+-------------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------+-------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Всего: тыс. руб.
Примечание. В календарном плане наряду с исследовательскими этапами должны быть предусмотрены и такие этапы, как:
- разработка первой редакции документа
- рецензирование
- подготовка сводки замечаний
- корректировка документа
- утверждение (одобрение) документа (15-20% от общей стоимости работ).
от ИСПОЛНИТЕЛЯ от ЗАКАЗЧИКА
__________________(Ф.И.О.) Начальник УКК и ПР
"___"______________200_ г. ______________ В.И.Ермолаев
"___"_______________200_ г.
Начальник технического отдела
_______________ Н.И.Смирнов
"___"________________200_г.
Приложение 3
к Договору N
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на
научно - техническую продукцию по Договору
№ _________ от "__" ____________199_г.
Мы, нижеподписавшиеся: от лица ЗАКАЗЧИКА - Коми
Республиканского дорожного департамента - Первый заместитель
генерального директора Федорова Петра Алексеевича и от лица
ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине
договорной цены на создание (передачу) научно - технической
продукции в сумме ___________________________________________ руб.
(прописью)
При выполнении (невыполнении) ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора в
соответствии с пунктами __________________________ договорная цена
увеличивается (уменьшается):
по пункту ___ на ___ %%, по пункту __ на ___ %%,
по пункту ___ на ___ %%.
Настоящий протокол является основанием для проведения
взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ
от ИСПОЛНИТЕЛЯ от ЗАКАЗЧИКА
__________________________ Первый заместитель
_____________(Ф.И.О.) генерального директора
"__" _______ 200 __г. Коми РДД
_____________П.А.Федоров
"__" ________ 200_г.
